(1)【◆题库问题◆】：[单选] 天然大理石属于（ ）石材。
A．酸性硬
B．酸性中硬
C．碱性硬
D．碱性中硬

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：天然大理石属碱性中硬石材。考点：天然大理石。

(2)【◆题库问题◆】：[问答题,材料题,分析] 事件四中，列式计算工程预付款、工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。总承包单位的哪些索赔成立。某新建办公楼工程，建筑面积48000m2，地下二层，地上六层，中庭高度9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据《建设工程合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起止2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完成施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事件：事件一：在项目开工之前，建设单位按照相关规定办理施工许可证，要求总承包单位做好制定施工组织设计中的各项技术措施，编制专项施工组织设计，并及时办理政府专项管理手续等相关配合工作。事件二：总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理，项目经理组织编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。事件三：项目实行资金预算管理，并编制了工程项目现金流量表。其中2013年度需要采购钢筋总量为1800t，按照工程款收支情况，提出了两种采购方案：方案一：以一个月为单位采购周期。一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t，仓库月储存率为4‰。方案二：以两个月为单位采购周期，一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t，仓库月储存率为3‰。事件四：总承包单位于合同约定之日正式开工，截至2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。事件五：总承包单位将工程主体劳务分包给某劳务公司，双方签订了劳务分包合同，劳务分包单位进场后，总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证等资料的复印件上报备案。某月总承包单位将劳务分包款拨付给劳务公司，劳务公司自行发放，其中木工班长代领木工工人工资后下落不明。问题:

【◆参考答案◆】：（1）预付款=（中标价-暂定金额）×15%=（31922.13-1000）×15%=4638.32万元工程预付款起扣点=承包工程价款总额-（预付备料款/主要材料所占比重）=31922.13-（4638.32/65%）=24786.21万元（2）总包单位的购置钢筋占用费可以索赔，利润和税金不能索赔。因为建设单位延期支付预付款，施工单位购置工程所需材料时，自己垫付预付款项，所以造成了其资金的占用，增加了资本成本，属于建设单位的责任，故资金占用费可以索赔。而利润和税金不能索赔，因为材料费的利润、税金已经包含在投标总价中，并未使工程量有所减少，故不能索赔。

【◆答案解析◆】：（1）预付款=（中标价-暂定金额）×15%=（31922.13-1000）×15%=4638.32万元工程预付款起扣点=承包工程价款总额-（预付备料款/主要材料所占比重）=31922.13-（4638.32/65%）=24786.21万元（2）总包单位的购置钢筋占用费可以索赔，利润和税金不能索赔。因为建设单位延期支付预付款，施工单位购置工程所需材料时，自己垫付预付款项，所以造成了其资金的占用，增加了资本成本，属于建设单位的责任，故资金占用费可以索赔。而利润和税金不能索赔，因为材料费的利润、税金已经包含在投标总价中，并未使工程量有所减少，故不能索赔。

(3)【◆题库问题◆】：[多选] 关于地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。
A．灰土垫层采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设
B．三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设
C．炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设
D．水泥混凝土垫层铺设，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层设置伸缩缝

【◆参考答案◆】：A C D

【◆答案解析◆】：三合土垫层采用石灰、砂（可掺入少量黏土）与碎砖的拌合料铺设，故B错；四合土垫层采用水泥、石灰、砂（可掺少量黏土）与碎砖的拌合料铺设，其厚度不应小于80mm，故C错。考点：基层铺设的有关规定。

(4)【◆题库问题◆】：[问答题,材料题,分析] 事件一中，项目部还可增加的常见处理措施有哪些？基坑周围管线保护应急措施一般包括哪些？南昌某住宅小区项目，总建筑面积55000m2，地下两层，地上16层，混凝土框架结构。由于地质条件差，基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂，施工过程中需要加以保护。施工过程中发生如下事件：事件一：基坑开挖过程中，支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷，项目部及时采取了增设坑外回灌井、进行坑底加固的措施，但实施效果不好，监理工程师要求增加处理措施。事件二：施工过程中，由于起吊过程中坠物导致材料库房垮塌，造成1人当场死亡，3人重伤。4小时候后相关部门递交了1人死亡的事故报告，事故发生后第6天和第35天分别有1人在医院抢救无效死亡，期间1人康复出院。事件三：一楼大厅支模高度为9m，施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织，在行业协会专家库中抽出5名专家，其中1名专家是该工程设计单位的总工程师。建设单位没有参加论证会。事件四：在厕浴间防水层完工后，施工单位进行了12h的一次蓄水试验，确认无渗漏和排水通畅后，在其上做保护层及面层，并组织正式验收。问题：

【◆参考答案◆】：(1)施工单位还可以采取垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法(2)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。

【◆答案解析◆】：(1)施工单位还可以采取垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法(2)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 某框架结构施工至七层，因场地狭小，施工单位在二层均匀堆满水泥，二层楼面所受荷载是 ()。
A．点荷载
B．线荷载
C．集中荷载
D．均布面荷载

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：均布面荷载：建筑物楼面上均布荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。施工单位在二层均匀堆满水泥相当于二层均匀受力，所以属于均布面荷载。考点：荷载的分类。

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 关于钢筋绑扎连接(或搭接)的说法，正确的有（ ）。
A．受压钢筋直径大于32mm时，不宜采用绑扎搭接接头
B．轴心受拉杆件的纵向受力钢筋的纵向受力钢筋，可绑扎搭接接头
C．直接承受动力荷载结构中小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋，可绑扎搭接接头
D．直接承受动力荷载结构中轴心受拉杆件的纵向受力钢筋，不得绑扎搭接接头

【◆参考答案◆】：A D

【◆答案解析◆】：当受拉钢筋直径大于25mm时、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头；轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱架的杆件等）的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中轴心受拉杆件的纵向受力钢筋，不得绑扎搭接接头。考点：钢筋连接。

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 关于《建设工程工程量清单计价规范》的运用，说法正确的是（ ）。
A．非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价
B．分部分项工程和单价措施项目清单应采用综合单价计价
C．工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责
D．分部分项工程和其他项目费清单应采用综合单价计价

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价。工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人而不是投标人负责。分部分项工程和措施项目费清单应采用综合单价计价。考点：工程量清单计价的应用。

(8)【◆题库问题◆】：[问答题,材料题,分析] 事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元？某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下1层，地上3层，现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A．B．C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二：E单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3.413%。事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款；但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。问题：

【◆参考答案◆】：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权560万元，不含拖欠利息及违约金。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

【◆答案解析◆】：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权560万元，不含拖欠利息及违约金。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 以下关于大体积混凝土养护内容不正确的是（）。
A．大体积混凝土应进行保温保湿养护
B．在每次混凝土浇筑完毕后，除应按普通混凝土进行常规养护外，尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。
C．保湿养护的持续时间不得少于7d
D．大体积混凝土施工完毕后应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：（1）大体积混凝土应进行保温保湿养护，在每次混凝土浇筑完毕后，除应按普通混凝土进行常规养护外，尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。（2）保湿养护的持续时间不得少于14d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。考点：大体积混凝土工程。

(10)【◆题库问题◆】：[问答题,材料题,分析] 建筑工程施工还应做到哪些？某建筑集团公司承担一栋位于市中心主要路段旁的20层智能化办公楼工程，建筑面积23000平米。在工程主体结构施工至第18层时，该集团公司对项目经理部组织了一次环境保护与安全文明施工专项检查。部分检查情况如下：事件一：项目部要求施工要做到工完场清、施工不扰民，集团领导认为项目部应提出更高的要求。事件二：施工现场实行开放式管理；围挡采用砖砌体砌筑，高度为2.2M；为方便生产生活，将生活区与施工区划分到同一区域。事件三：项目部在工程开工后3个月的用工高峰期，施工单位组织全体职工进行了一次职业卫生培训。对于从事接触职业病危害作业的劳动者，组织了在岗期间的职业健康检查。事件四：在检查项目部“三级安全教育”时发现资料不全，发现施工作业过程存在“三违”行为，项目部对于已发生事故并未按照“四不放过”原则进行处理。问题：

【◆参考答案◆】：建筑工程施工还应做到现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃，努力营造良好的施工作业环境。

【◆答案解析◆】：建筑工程施工还应做到现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃，努力营造良好的施工作业环境。