(1)【◆题库问题◆】:[单选] 某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2012年11月7日
B.2012年11月14日
C.2012年11月21日
D.2012年11月28日
A.2012年11月7日
B.2012年11月14日
C.2012年11月21日
D.2012年11月28日
【◆参考答案◆】:B
【◆答案解析◆】:因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常地进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。考点:工期顺延。
(2)【◆题库问题◆】:[单选] 违反《消防法》规定被处以停产停业处罚决定而当事人逾期不执行的,由()强制执行
A.人民法院
B.建设单位
C.公安部门
D.建设行政主管部门
A.人民法院
B.建设单位
C.公安部门
D.建设行政主管部门
【◆参考答案◆】:C
【◆答案解析◆】:当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行。
(3)【◆题库问题◆】:[单选] 关于建筑安装工程结算的编制,下列说法中正确的是()。
A.采用固定总价合同的,暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的,税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签订资料确认的金额计算
A.采用固定总价合同的,暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的,税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签订资料确认的金额计算
【◆参考答案◆】:D
【◆答案解析◆】:发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负。
(4)【◆题库问题◆】:[单选] 分包单位按照分包合同的约定对( )负责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.监理单位
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.监理单位
【◆参考答案◆】:B
【◆答案解析◆】:分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。考点:总承包单位的责任。
(5)【◆题库问题◆】:[多选] 根据《劳动合同法》,用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。【2014】
A.约定专业技术培训服务违约金
B.扣押居民身份证
C.签订竞业限制协议书
D.扣押职业资格证
A.约定专业技术培训服务违约金
B.扣押居民身份证
C.签订竞业限制协议书
D.扣押职业资格证
【◆参考答案◆】:A C
【◆答案解析◆】:BD属违法行为超纲考点:劳动合同履行、变更、解除和终止中违法行为应承担的法律责任
(6)【◆题库问题◆】:[单选] 某工地施工扬尘严重,市环保局接到群从举报并进行查实后,依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,( )申请行政复议。【2014】
A.市环保局
B.省建设厅
C.市人民政府
D.省人民政府
A.市环保局
B.省建设厅
C.市人民政府
D.省人民政府
【◆参考答案◆】:C
【◆答案解析◆】:对于行政复议,应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请,如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议。考点:行政复议范围;
(7)【◆题库问题◆】:[单选] 根据公安部、住房城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》要求,下列选项中不属于施工单位防火检查的内容的是( )。
A.疏散通道情况
B.灭火器材配置情况
C.用电有无违章情况
D.基坑边沿的围护情况
A.疏散通道情况
B.灭火器材配置情况
C.用电有无违章情况
D.基坑边沿的围护情况
【◆参考答案◆】:D
【◆答案解析◆】:施工单位防火检查的内容应当包括:火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况,疏散通道、消防车通道、消防水源情况,灭火器材配置及有效情况,用火、用电有无违章情况,重点工种人员及其他施工人员消防知识掌握情况,消防安全重点部位管理情况,易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况,防火巡查落实情况等。考点:施工单位消防安全责任人和消防安全职责
(8)【◆题库问题◆】:[单选] 根据《建筑法》要求的开工条件,由建设单位申请批准了开工报告的建设工程()
A.施工单位可直接动工,不需要监理单位审批
B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证
C.批准了开工报告的建设工程,可直接领取施工许可证
D.当地建设行政主管规定本地领取开工报告的审批条件
A.施工单位可直接动工,不需要监理单位审批
B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证
C.批准了开工报告的建设工程,可直接领取施工许可证
D.当地建设行政主管规定本地领取开工报告的审批条件
【◆参考答案◆】:B
【◆答案解析◆】:施工许可规定的开工报告区别于监理单位的开工令,批准开工报告的建设工程仍然需要施工单位向监理单位申请开工令。《建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。这有两层涵义:一是实行开工报告批准制度的建设工程,必须符合国务院的规定,其他任何部门的规定无效;二是开工报告与施工许可证不要重复办理。
(9)【◆题库问题◆】:[单选] 设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是( )。
A.核发施工许可证之日
B.工程缺陷责任期满之日
C.工程竣工验收合格之日
D.工程法定保修期满之日
A.核发施工许可证之日
B.工程缺陷责任期满之日
C.工程竣工验收合格之日
D.工程法定保修期满之日
【◆参考答案◆】:C
【◆答案解析◆】:勘察成果文件是设计的基础资料,是设计的依据。我国对各类设计文件的编制深度都有规定,在实践中应当贯彻执行。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。考点:设计依据和设计深度
(10)【◆题库问题◆】:[单选] 某施工单位拖欠农民工工资5万元,被30位农民工告上法庭,审判结果农民工胜诉,施工单位不服而上诉。其上诉期限为()天。
A.7
B.10
C.15
D.30
A.7
B.10
C.15
D.30
【◆参考答案◆】:C
【◆答案解析◆】:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。本题已经经过了开庭审理程序得到的是判决。故选C考点:第二审程序